Заявление на расторжение договора оказания услуг

Пример уведомления о расторжении договора

Генеральному директору
ООО «ЭнерБЛИС»
И.И. Пилигину
адрес: 610046, г. Киров,
ул. Больничная, 49, оф.302

от Карасева Виктора Алексеевича,
адрес: 610145, г. Киров,
пр-кт Л.Толстого, д. 87, кв. 15

Уведомление о расторжении договора подряда

18 августа 2017 г. между ООО «ЭнерБЛИС» и мной был заключен договор подряда на выполнение строительных работ, а именно: штукатурка стен, возведение перегородок согласно Приложению № 1 к Договору, укладка плитки, установка сантехники. В соответствии с условиями вышеуказанного договора работа проводится по адресу: г. Киров, ул. Васнецова, 15. Материалы и инструменты предоставляются Заказчиком, до выполнения работ вносится предоплата в размере 20 % от цены договора, т.е. 25 000 руб.

В соответствии с п. 2.1. Договора срок начала работ – 20 августа 2017 г., срок окончания – 20 сентября 2017 г. Денежные средства в размере 25 000 руб. поступили на мой расчетный счет только 10.09.2017 г., площадка для работы не предоставлена, как и материалы.

Согласно ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. В связи с этим, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Поскольку ввиду заключения Договора с ООО «ЭнерБЛИС» я отказался от выполнения работ по предложению ООО «Ракета» (копия предложения о заключении договора прилагается), размер понесенных убытков составляет 45 000 руб.

На основании изложенного, уведомляю Вас о расторжении с 15 сентября 2017 г. договора подряда на выполнение строительных работ между ООО «ЭнерБЛИС» и Карасевым В.А., в связи с чем требую возмещения убытков в размере 45 000 руб.

Приложение:

1. Предложение о заключении договора с ООО «Ракета»

12 сентября 2017 г. Карасев В.А.

Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика совершить определенные действия или осуществить какую-либо деятельность, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Гражданским кодексом предусмотрены права, как исполнителя, так и заказчика отказаться в одностороннем порядке от обязательств по такому договору. При этом для сторон установлены имущественные последствия такого отказа. В частности, исполнитель вправе отказаться от обязательств по договору лишь при условии полного возмещения заказчику убытков (п. 2 ст. 782 ГК РФ), а условием отказа заказчика от исполнения обязательств по договору является оплата исполнителю фактически понесенных им расходов (п. 1 ст. 782 ГК РФ).

Отказ заказчика от исполнения договора возможен, как и до начала исполнения услуги, так и в процессе оказания услуги, но не после того, как услуга оказана полностью (постановление Президиума ВАС РФ от 07.09.2010 № 2715/10 по делу № А64-7196/08-23, определение ВАС РФ от 19.03.2007 № 2257/07 по делу № А53-4372/2006-С1-52).

Заказчик не обязан мотивировать основания отказа от исполнения обязательств. Причина одностороннего отказа от договора возмездного оказания услуг, заявленного заказчиком, не имеет юридического значения (постановление ФАС Поволжского округа от 17.11.2011 по делу № А55-20641/201).

В договоре возмездного оказания услуг не могут быть установлены ограничения на право одностороннего отказа от исполнения договора, в том числе штрафные санкции за такой отказ. Этот вывод подтверждается судебной практикой (определения ВАС РФ от 21.05.2013 № ВАС-5767/13 по делу № А40-60948/2012-144-295, от 03.04.2013 № ВАС-4080/13 по делу № А40-12828/12-102-114).

В то же время договор возмездного оказания услуг может содержать условие о необходимости предупреждения исполнителя об отказе от договора за определенный срок и (или) об ответственности заказчика за неисполнение данного условия (постановление ФАС Поволжского округа от 12.05.2010 по делу № А57-20634/2009). Между тем такие условия договора не ограничивает право на односторонний отказ от него и являются волей сторон, не противоречащей действующему законодательству (ст. 421, 422 ГК РФ).

В договоре возмездного оказания услуг не могут быть установлены ограничения на право одностороннего отказа от исполнения договора, в том числе штрафные санкции за такой отказ.

В случае принятия решения о расторжении договора одной из сторон следует направить в адрес уведомление об этом

Утвержденной формы уведомления нет, но обращаем ваше внимание на то, что его содержание не должно иметь разночтений

Так, например, претензия, содержащая намерение расторгнуть договор и требование вернуть предоплату, может быть квалифицирована судом как односторонний отказ заказчика от договора возмездного оказания услуг (постановление ФАС Центрального округа от 19.08.2011 по делу № А14-9544/2010/309/15). Письмо может и не содержать прямого указания на желание расторгнуть договор, но, по мнению суда, отражение в нем требования о возврате оплаченного аванса является реализацией права на односторонний отказ от его исполнения (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 22.08.2011 по делу № А53-5678/2010). А односторонний отказ от договора возмездного оказания услуг со стороны заказчика требует возмещения ему всех понесенных в связи с исполнением договора расходов.

Если исполнитель получил предоплату, то при одностороннем отказе от исполнения договора (причем любой из сторон) и ее невозврате возникает вопрос о неосновательном обогащении исполнителя, ведь услуги им оказаны не были. Однако он мог понести какие-либо расходы, связанные с подготовкой к их оказанию. В таком случае исполнителю надлежит вернуть уплаченный аванс за вычетом таких сумм. Такая позиция поддерживается судебной практикой (постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.05.2011 по делу № А21-6716/2010). А при неосновательном обогащении на невозвращенную сумму предоплаты могут быть начислены проценты за пользование чужими денежными средствами.

Следует отметить, что условие договора, в соответствии с которым в случае отказа заказчика от исполнения договора аванс ему не возвращается, ничтожно (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 07.09.2010 № 2715/10 по делу № А64-7196/08-23).

Основания для расторжения договора об оказании услуг

Расторжение договора об оказании услуг возможно, если одна из сторон нарушает условия договора.

Чаще всего причинами расторжения договора являются следующие факторы:

• исполнитель не соблюдает сроки по оказанию услуг;
• заказчик не производит оплату оговоренных в договоре сумм исполнителю;
• заказчик не принимает работу исполнителя, поскольку та его не удовлетворяет;
• во время исполнения услуг исполнитель производит несанкционированную подмену персонала, в результате чего качество работ страдает;
• предприятие-исполнитель было ликвидировано;
• произошли обстоятельства непреодолимой силы, которые сделали невозможным сотрудничество между заказчиком и исполнителем услуг.

О прекращении соглашения

Обычно в любом договоре на оказание каких либо услуг указывают, какие причины могут послужить поводом для аннулирования сделки, а также порядок досрочного расторжения. Под порядком расторжения имеется ввиду и описание того, кто оплатит неустойку, понесенную второй стороной и т.п. Одностороннее прекращение сделки практически всегда подразумевает, что инициирующая прекращение действия договора сторона оплачивает понесенные другой стороной финансовые расходы.

Инфо

Если между сторонами составлено соглашение о расторжении соглашения об услуге, то меняются параметры основного договора в части условий расторжения соглашения. Если же обе стороны желают расторгнуть сделку и не имеют друг к другу претензий, они могут обойтись без применения санкций и взыскания неустоек.

Расторжение договоров по добровольным видам страхования

Если 14-дневный срок уже истек, следует придерживаться правил страхования.

Обычно в соглашении указывается порядок его расторжения и размер сумм, подлежащих компенсации, за вычетом расходов на делопроизводство по договору – от 25 до 90%.

В случае если соглашение не содержит формулировки, учитывающие данные нюансы – вернуть внесенные средства невозможно.

Страхование жизни по кредиту

Особенностью расторжения страховых договоренностей такого типа страхования являются потери денежных средств.

Причиной их служит наличие выкупной суммы, получить которую страхователь вправе только после 3-х лет с начала заключения соглашения.

В связи с этим рекомендуется не разрывать договорные отношения сразу, рискуя ничего не вернуть, а подождать хотя бы до середины контракта, получив в итоге выкупную сумму, равную половине платежей.

Данный вариант является наиболее оптимальным с точки зрения финансовых потерь.

ОСАГО

Любой автолюбитель вправе досрочно окончить действие соглашения по различным причинам, например:

1. утрата авто;
2. смена владельца авто;
3. смерть собственника транспортного средства.

заявления на расторжения договора ОСАГО можно здесь.

Возврат средств осуществляется при обращении с пакетом необходимых документов, включающий:

• паспорт;
• договор и квитанции;
• документальное подтверждение обстоятельств расторжения договора (акт утилизации, купли-продажи либо свидетельство о смерти).

Возврат денег будет произведен в период 14 дней с даты обращения (исключение – смерть владельца, тогда средства начисляются с даты кончины), в противном случае придется подать иск в суд.

Актуальная судебная практика по одностороннему расторжению договора оказания услуг

Несмотря на это, актуальная судебная практика по вопросу одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг зачастую придерживается противоположного подхода. В качестве примера можно привести следующее дело.

Между заказчиком и организатором был заключен договор, по условиям которого организатор принял на себя обязательства по выполнению авиационно-химических работ по химической обработке сельскохозяйственных культур на полях заказчика. По условиям договора, о времени прибытия самолета организатор должен был уведомить заказчика за день. Заказчик перечислил организатору авансовый платеж. Однако организатор работы не выполнил, а необходимость в их проведении у заказчика отпала. Поэтому он направил организатору соглашение о расторжении договора и потребовал вернуть авансовый платеж. Так как организатор никак не отреагировал, заказчик решил расторгнуть договор и вернуть денежные средства в судебном порядке.

Суд квалифицировал заключенный между сторонами договор как договор возмездного оказания услуг. Он указал, что ст. 310 ГК РФ не допускает односторонний отказ от исполнения обязательства, за исключением случаев, предусмотренных законом. К числу таких случаев относятся положения ст. 782 ГК РФ, в которых императивно закреплено право сторон на односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг, а также то, что такое право не может быть ограничено соглашением сторон. Поэтому суды пришли к выводу, что договор считается расторгнутым с момента получения уведомления о его расторжении (постановление АС Центрального округа от 06.10.2014 по делу № А36-2242/2013).

Особенности составления заявления

1. Заказчик возвратит исполнителю издержки, если инициатива о разрыве договоренности исходит от него.
2. Исполнитель вернет заказчику потери, полученные им при исполнении работ, если инициатива разрыва исходит от исполнителя.

Нередко разрешение спорных вопросов о разрыве соглашения о предоставлении услуг осуществляется в судебных структурах. Поэтому, требуется грамотно составлять запрос о разрыве контракта, с учетом тех особенностей, когда один из подписантов не желает его разрывать.

Например, если один из подписантов решил разорвать соглашение, то ему потребуется:

• Написать прошение о разрыве сотрудничества и отправить его представителю другой стороны.
• Дождаться, ответа на свое уведомление (обычно ответ должен быть прислан не позже 30 дней, если другое не предусмотрено соглашением).

Нередко участники соглашения путают понятие – «разрыв соглашения одним из участников» и «отказ от предоставления услуг».

Данные понятия различные:

• При отказе о прекращении сотрудничества, инициатору разрыва необходимо будет отправить исковое ходатайство в суд. Для этого понадобится перечислить госпошлину и прибыть на судебное заседание в дату, установленную судом. При удовлетворении иска заявителя, стороны обязаны составить соглашение о разрыве сотрудничества.
• Исключением может быть двухсторонний разрыв контракта, то есть, когда оба участника договора соглашаются на прекращение сотрудничества.
• Отказ от осуществления работ может оказаться немотивированным, однако, разрыв контракта непременно надобно обосновать.

Когда могут не принять

Согласно гражданскому законодательству, могут возникнуть веские причины, из-за которых оппонент имеет возможность отклонить письмо и при этом не прекращать договорные отношения:

• при написании письма допущены ошибки или структура уведомления не соответствует общепринятым требованиям;
• не соответствуют личные подписи должностного лица, проставленные в письме и в договорном документе;
• причины, указанные в письме, расходятся с нормами законодательства, тогда договор, заключенный на возмездной основе нет возможности прекратить;
• в случае предоставления услуги до окончания срока (а итоги представлены исполнителем раньше назначенного времени), то, согласно закону, от соглашения рекомендуется отказаться за месяц до исполнения, а не до окончательной даты договоренности.

Это важно знать: Кассационная жалоба по гражданскому делу: сроки подачи

Случаи для суда

Тогда, когда ни исполнитель, ни заказчик не могут прийти к соглашению, делом о расторжении партнерских отношений занимается суд.

Для этого в судебную инстанцию отправляется исковое заявление.

Но перед подачей иска, стороне-инициатору следует сделать следующее:

1. Пройти консультацию у хороших юристов, занимающихся подобными делами.
2. Грамотно составить иск.
3. Оплатить государственный налог за подачу иска в суд.
4. Собрать необходимую документацию. К запрашиваемым бумагам относятся:
   • документ, подтверждающий личность истца;
   • оригинальный вариант договора;
   • документы, подтверждающие основания прекращения сотрудничества;
   • квитанция об оплате государственного налога;
   • копии указанных документов.
5. Подать иск и документы в суд (лично, почтой).
6. Принять участие в судебном разбирательстве.
7. Ожидать решение суда.

Исковое заявление может быть оправлено в судебный орган в течение трех лет с того времени, как истец пришел к выводу, что его права были нарушены другим участником деловых отношений.

Как правильно определить подсудность

Подсудность исков о расторжении договора определяется в соответствии с гл. 3 ГПК. По общим правилам обращаться с таким заявлением следует:

Подпишитесь на рассылку

• в районный суд по месту жительства/нахождения ответчика (любого из нескольких ответчиков), если стороной спора выступает гражданин;
• в арбитражный суд субъекта РФ (далее — арбитражный суд) по месту нахождения/жительства ответчика (либо одного из нескольких ответчиков), если все стороны соглашения — юридические лица или индивидуальные предприниматели (п. 2 ст. 27, ст. 35 АПК РФ).

В отдельных случаях иск подается в районный либо арбитражный суд, чья юрисдикция распространяется на территорию, где:

• расположено имущество ответчика либо последнее известное его место жительства/нахождения, если он не имеет места жительства/нахождения в России или оно неизвестно;
• размещен филиал либо представительство другой стороны спора, если требования вытекают из их деятельности;
• исполняется соглашение (если такое условие в нем предусмотрено);
• живет истец, обратившийся за защитой прав потребителей;
• расположена недвижимость, являющаяся предметом договора;
• открыто наследство (по искам кредиторов наследодателя, предъявленным до его принятия наследниками);
• находится перевозчик, если он является стороной соглашения о перевозке грузов, пассажиров и их багажа.

Сроки судебного разбирательства

ГПК РФ в статье 133 определяет, что судье дается пять дней на то, чтобы изучить поступивший иск и принять решение, которое может быть следующем:

• принятие заявления к производству, назначение подготовки;
• отказ в принятии иска, если ранее такое дело рассматривалось, имеется решение суда и так далее;
• оставление без рассмотрения или без движения с учетом оснований, установленных ГПК РФ;
• возврат иска из-за несоответствия требованиям закона, что не лишает возможности снова подать иск, устранив недостатки.

Возврат иска может произойти по причине неправильной подсудности, несоблюдения досудебного порядка, отсутствия подписи в заявление и так далее.

Если иск принят, то срок для рассмотрения дела – 2 месяца для районного суда, 1 месяц — для мирового суда, однако судья может продлить таковой при наличии уважительных причин.

Посмотрите видео. Можно ли расторгнуть кредитный договор. Суд с банком

Инициаторы прекращения сотрудничества

Расторгнуть договор может каждая из сторон. При решении о прекращении действия контракта, лицо подает копию заявления другому участнику договорных отношений. В случае достижения согласия между ними, подписывается документ о прекращении совместной деятельности и оказании услуг.

При одностороннем расторжении важно обратить внимание на некоторые условия. Если сторона-исполнитель не выполнила на момент разрыва контракта закрепленные документом обязанности, то при судопроизводстве у истца будет преимущество. Но если поставленные задачи были исполнены полностью или частично, то заказчик обязан оплатить предоставленные услуги

Но если поставленные задачи были исполнены полностью или частично, то заказчик обязан оплатить предоставленные услуги

Если сторона-исполнитель не выполнила на момент разрыва контракта закрепленные документом обязанности, то при судопроизводстве у истца будет преимущество. Но если поставленные задачи были исполнены полностью или частично, то заказчик обязан оплатить предоставленные услуги.

Не только заказчики могут инициировать процесс расторжения, недобросовестное отношение со стороны руководителя или неоплата за оказанные услуги, дают основания для исполнителя прекратить сотрудничество.

Совместно с исковым заявлением необходимо направить в судебную инстанцию приложенные документы, которые будут фиксировать факт нарушения.

Как написать заявление о разрыве соглашения о предоставлении услуг

Для того, чтобы составить прошение о разрыве соглашения о предоставлении услуг, желательно использовать образец, который можно найти на стенде предприятия, или у кадровика, в крайнем случае можно скачать такой образец в интернете, а также можно скачать в конце данной статьи или использовать образец, размещенный в следующем разделе.

В любом варианте при составлении такого письма, требуется соблюдать правила написания служебных писем, с отображением следующей информации:

1. Как и каждое заявление, начало его составления осуществляется с обращения к адресату. С правой стороны верхней части листа заполняется должность, название фирмы, адрес, контактные данные. Сведения пишутся в дательном падеже.
2. Ниже заполняются данные автора составляемого документа с отображением такой же информации. Данные пишутся в родительном падеже.
3. Затем, немного отступив ниже, по центру строки заполняется название документа.
4. Далее требуется приступить к описательному разделу заполняемого документа, в котором требуется отобразить реквизиты договора, заключенного меду сторонами.
5. Затем изложить суть содержания обращения, с изложением сложившихся обстоятельств, в результате которых отпала потребность в получении услуг, или с претензией к подписанту, если не соблюдаются условия контракта.
6. Если не соблюдаются условия контракта, нужно сослаться на ГК РФ, а также на условия расторжения сотрудничества, отображенные в соглашении.
7. После заполненного содержания требуется изложить просьбу о разрыве сотрудничества, с указанием даты разрыва соглашения.
8. Если между сторонами остались незавершенные оплаченные услуги, то необходимо потребовать возврата средств.
9. В завершении нужно поставить дату заполнения письма и расписаться заявителю.

На этом процедура составления заявления завершается. После завершения заполнения уведомления, нужно письмо зарегистрировать, присвоить регистрационный номер и отправить адресату.

Способы расторжения договора на оказание услуг

Как правило, в любом договоре устанавливается определенный период времени, в течение которого действует соглашение двух сторон. Договор автоматически будет считаться расторгнутым после окончания данного временного периода.

В том случае, если возникают определенные обстоятельства, которые будут считаться основаниями для досрочного расторжения договора на оказание услуг, то есть два варианта развития событий:

• Подписание дополнительного соглашения о взаимном расторжении договора на оказание услуг между заказчиком и исполнителем;
• Досрочное аннулирование договора в одностороннем порядке.

Расторжения договора на оказание услуг по взаимному согласию сторон сделки

Для того, чтобы отказаться от услуг исполнителя и расторгнуть договор на оказание услуг с последующем возвратом денежных средств, необходимо в письменном виде составить два экземпляра заявления на расторжения договора. Немаловажным будет являться то, что данных документ необходимо предоставить руководству организации в кратчайшие сроки, чтобы объем работ, выполненных исполнителем, был минимальным, а сумма денежных средств, выплаченных ранее, сохранилась по максимуму.

К данному заявлению в обязательном порядке необходимо предоставить письменный отчет о тех затратах, которые понес исполнитель и объеме услуг, которые за данный промежуток времени были им выполнены.

Пакет документов нужно отдать руководству организации, с которой вы желаете расторгнуть договор на оказание услуг. Один экземпляр заявления на аннулирование договора остается в организации, а второй экземпляр с указанием на нем входящего номера, даты предоставления, наименовании организации, ФИО лица, принимающего документы, его подписи и печати организации, вы оставляете у себя.

Кроме того, во время данной процедуры, следует потребовать предоставления официального отчета о тех затратах и услугах, которые были оказаны исполнителем по договору. Если после изучения данного документа у вас не возникнет дополнительных вопросов или каких-либо несовпадений, то на этом отчете также указываются все реквизиты организации и лица, выдавшего вам этот отчет, как и в заявлении о расторжении договора на оказание услуг.

После подачи всех необходимых документов и расторжения договора на оказание услуг, необходимо знать, что финансы, оставшиеся за не оказанные услуги, вам должны быть перечислены или отданы на руки, в течение последующих 10 дней.

Одностороннее расторжение договора на оказание услуг между сторонами сделки

Законодательство РФ предусматривает возможность одностороннего расторжения договора на оказание услуг, как по инициативе заказчика, так и по инициативе исполнителя.

Вначале необходимо заранее уведомить исполнителя о возникших претензиях. В том случае, если исполнитель не реагирует на просьбы заказчика, то последнему следует предупредить, что в случае невыполнения его требований, договор на оказание услуг будет расторгнут в одностороннем порядке.

Затем, как и ранее, заказчик в письменном виде составляет два экземпляра заявления на расторжения договора с требованием возврата своих денежных средств. Кроме того, стоит предупредить, что при отказе в аннулировании соглашения, вы будете вынуждены подать исковое заявление в судебную инстанцию. Если ваши претензии все равно не будут удовлетворены, а руководство организации не ответит на вашу претензию, то последним шагом будет обращение в суд.

Согласно положениям статьи 779 Гражданского кодекса РФ, при отсутствии ответа исполнителя на претензию заказчика в течение месяца после ее поступления в организацию, договор на оказание услуг считается расторгнутым автоматически.

Кроме того, если не пройдет срок в 1 месяц после подачи претензии, то суд посчитает, что процедура досудебного урегулирования спора не была пройдена, соответственно исковое заявление может быть отклонено.

С каждым годом число обращений по данным вопросом увеличивается в геометрической прогрессии, особенно в Москве, связанно это с тем, что появляется все больше и больше недобросовестных исполнителей, целью которых является не оказание качественных услуг, а исключительно заработок. Поэтому следует углубленно проверять историю работы данной организации, квалификацию сотрудников и отзывы.

Если у Вас произошел подобный случай, или есть вопрос, в котором возникли сложности Вы можете в любое время позвонить в нашу компанию, где юристы смогут вникнуть в вопрос и детально проконсультировать Вас. Наши статьи описывают общие случаи и общие ответы на них, однако каждый случай уникален и требует индивидуального подхода.

Оформление заявления

Форма такого заявления должна содержать:

1. Шапку.
2. Название документа.
3. Содержательный раздел.
4. Заключительную часть.

• В шапке должна содержатся информация об адресате, куда отправляется письмо и об инициаторе разрыва соглашения.
• Во втором разделе по центру строки заполняется название документа.
• В содержательном разделе излагается суть обращения, с отображением сложившихся обстоятельств и просьба заявителя о прекращении сотрудничества с изложением даты разрыва договора.
• В заключительной части письма прописывается дата его заполнения и проставляется подпись заявителя.

Отправка письма может осуществляться несколькими способами:

• Личным вручением адресату.
• Почтовой рассылкой в виде заказного послания с извещением о вручении его адресату.